项目延期申请书（精选6篇）

项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。那么当项目延期时该怎样写一封延期申请书呢？这里小编为大家带来了“项目延期申请书”，希望你能喜欢。

项目延期申请书（一）

致：xx县xx生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部

xx当代园林工程监理有限公司xx监理部

由xx市xx园林绿化有限公司承建的xx市xx河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年xx月xx日，竣工日期20xx年xx月xx日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、xx水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日，望批准!

xx市xx园林绿化有限公司

xx县xx治理堤内绿化七标段项目部

20xx年xx月xx日

项目延期申请书（二）　

xx科工信局：

我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于xx年8月开始施工，计划竣工时间为xx年10月。以下原因导致项目无法按计划验收：（1）项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元，而实际进口的设备价值超过20xx万元，预算的差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成；（2）技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机，在国内对口的技术人员比较匮乏，产品试生产过程中出现过多次较严重的.设备故障，因此给公司带来了重大的经济损失。

由于以上原因我单位提出项目验收延期申请，延长申请至xx年10月竣工，望给予批准。

申请人：xx公司（公章）

20xx年xx月xx日

项目延期申请书（三）

执行监督小组：

我单位xx（单位名称）承担的xx年度xx市科技发展专项资金项目xx（项目名称）执行期限已届满，项目已完成合同书中的部分任务指标，因为客观原因需要延长执行时间，现申请项目延期至xx年xx月完成，请核准。

附：1、项目基本资料（m.FZ76.CoM 工作计划之家）

2、项目延期申请报告

申请单位：xx（签章）

法定代表：xx（签章）

申请日期：20xx年xx月xx日

项目延期申请书（四）

xx研究院：

我单位承担的xx工作，根据原设计要求，应于20xx年xx月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：

（1）根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于20xx年底提交资料。

（2）针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至20xx年12月底，望给予批准。

申请人：xx公司（公章）

20xx年xx月xx日

项目延期申请书（五）

xx工商局：

我单位承担的xx工作，根据原设计要求，应于20xx年9月底提交本期项目等资料，以下原因导致无法按时完成：

（1）根据xx月与贵单位的签订的关于xx的协议，xx工作将于20xx年底提交资料。

（2）针对xx月对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至20xx年xx月底，望给予批准。

申请人：xx公司（公章）

20xx年xx月xx日　

项目延期申请书（六）

xx工商局：

我公司（企业名称、注册号）因正在办理住所变更登记（或者其它原因），不能在6月30日前完成20xx年度不能完成既定项目，现申请延期项目。委托经办人：xx（姓名），联系电话：xx。（附加盖公章的企业执照副本复印件）

申请人：xx公司（公章）

20xx年xx月xx日

sQ158.com更多实用申请书小编推荐

项目延期申请书精选范文优选(8篇)

在不断进步的社会里，申请书与我们的生活息息相关，申请书可以分为个人申请、单位和集体官方申请。你知道一份好的申请书所包含的要素吗？在此，你不妨阅读一下项目延期申请书精选范文优选(8篇)，大家不妨来参考。希望你能喜欢！

项目延期申请书精选 篇1

申请人:贾xxx，男，xxxx岁，汉族，xxxx省xxxx市人，私营企业业主，现住xxxx市xxxx区xxxx路xxxx号。

请求事项:

对于申请人与xxxx对外经济贸易公司鲜蘑公司购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由:

申请人与xxx对外经济贸易公司间鲜蘑购销合纠纷，你会定于xxxx年xxxx月xxxx日上午开庭审理。申请人于xxxx年xxxx月xxxx日至xxxx月xxxx日在xxx省xxx市考察，原定于xxxx月xxxx日返回。

因xxxx省xxxx市至xxxx省xxxx市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回xxxx市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

xxxx市仲裁委员会

申请人:贾xxxx

xx年xx月xx日

项目延期申请书精选 篇2

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日，望批准!

临汾市沈达园林绿化有限公司

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部

20xx年5月25日

项目延期申请书精选 篇3

申请人：张##，男，汉族，19##年8月##日生，河南鄢陵县##乡河岗村##号。

请求事项：延期审理。

事实和理由：申请人诉焦作市##园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（2011）解民初字第1079号，由贵院受理，开庭时间定于2011年9月20日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到2010年10月1日以后。

此致

焦作市##区人民法院

申请人：

年月日

项目延期申请书精选 篇4

申请人：___________________律师事务所______________律师。

通讯地址或联系方法：_____________________________________________

申请事项：延期审理。

申请理由：作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人（代理人）。本人认为：______________________________________________________________________________________

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。

此致

_____________人民法院

申请人：（签名）

律师事务所：（盖章）

XX年XX月XX日

项目延期申请书精选 篇5

敬爱的党组织：

我是20xx年4月26日被批准为中国共产党预备党员的，预备期为一年，到20xx年4月26日预备期满。现由于研究生毕业，工作调动频繁，特向组织申请延期转正。

做为一名刚刚毕业的学生，面临着社会大学的考验与洗礼，多年来所学将得以验证。当前的就业形势也不容乐观，我必须始终保持旺盛的`精力去认真做好每一件事，珍惜每一次机会。无论在思想、学习还是生活工作中，都要严于律己，因为我不仅是一名社会青年，更代表的党的光辉形象。现实使我清醒的认识到：中国共产党是全国各族人民的领导核心。党的领导地位是由党的工人阶级先锋队性质决定的，是经过长期斗争考验形成的。历史把重大责任赋予了我们的党，人民对我们的党寄予了厚望。也正是党领导全国人民进行了艰苦卓绝的斗争，拯救人民群众于水火之中，建立了社会主义的新中国。在改革开放的今天，特别是在新世纪的伟大征程中，我们党在邓小平理论的指导下，坚持党的基本路线，坚持解放思想，实事求是，团结拼搏，开拓进取，在建设有中国特色的社会主义经济、政治、文化方面都取得了巨大的成就，人民生活更加幸福，祖国更加繁荣、昌盛，人民也更加充满信心。尽管在我们前进的道路上还有许多困难和艰辛，但我深信：有中国共产党的正确领导，任何艰难险阻我们都能克服，跨世纪的宏伟目标一定能够实现，一个繁荣富强、高度民主、高度文明的社会主义现代化国家必将在二十一世纪的中叶屹立于世界民族之林。也使我由衷地感到，我们的党，是一个伟大的党、光荣的党、正确的党，是深受人民拥护和信赖的党！

这一年来，我在党组织团结求实，互相友爱的大家庭中亲身感受到党组织的关怀和团结奋斗的快乐，在这一年中我认真按照党员的标准严格要求自己，在各方面有了较大的进步。尤其在组织的关怀与培养下，在支部党员的帮助教育下，无论从政治上，还是思想上都有了很大的提高。特别是通过党内一系列教育活动，了解了党的光荣传统，加深了对党的宗旨的认识，增强了自己的党性，进一步认识到做一个合格的中国共产党员，不仅要解决组织上入党的问题，更重要的是要解决思想上入党的问题。

在一年的预备期里，我认真的按照党员的标准严格要求自己，努力把自己锻炼成新时代的合格的共产党员。但因刚刚毕业，工作的时间地点都与组织上转正安排有冲突，我内心也深感焦虑不安，但组织上经常教育我们要以大局为重，做为党员必须诚实守信，既然已与学校签定了试用合同，而现在又正值高考在即，教学任务繁重不能脱身，因此特向组织申请延期转正。

我衷心的渴望按期转为中国共产党正式党员，但因上述原因，在此恳请党组织考虑我的延期转正申请，我将虚心接受党组织对我的审查和考验。在今后的学习生活与工作中更加严格要求自己，以达到党的标准，成为一名合格的，光荣的共产党员。

此致

敬礼

申请人：

日期：

项目延期申请书精选 篇6

xx科工信局：

我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于xx年8月开始施工，计划竣工时间为xx年10月。以下原因导致项目无法按计划验收：（1）项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元，而实际进口的设备价值超过20xx万元，预算的差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成；（2）技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机，在国内对口的技术人员比较匮乏，产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障，因此给公司带来了重大的经济损失。

由于以上原因我单位提出项目验收延期申请，延长申请至xx年10月竣工，望给予批准。

xx有限公司

二○xx年x月一日

项目延期申请书精选 篇7

xx市工商行政管理局：

我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。

此致

敬礼！

XX有限公司

20xx年12月25日

项目延期申请书精选 篇8

XXXXX工商局：

我公司（企业名称、注册号）因正在办理住所变更登记（或者其它原因），不能在6月30日前完成20xx年度企业年检，现申请延期年检。委托经办人：XXX（姓名），联系电话：XXXXXXXXXXX。（附加盖公章的企业执照副本复印件）

XXXXXX公司（公章）

20xx年X月XX日

编辑精选：延期上诉申请书汇编(6篇)

申请书一般用来集体或者个人向组织和企业提出请求。在我们现在的生活中，很多人都开始编写自己的申请书了，申请书是一种实用性很强的书面材料，你收集过哪些优秀正规的申请书呢？小编经过搜集和处理，为您提供编辑精选：延期上诉申请书汇编(6篇)，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

延期上诉申请书(篇一)

申请人:贾xxx，男，xxxx岁，汉族，xxxx省xxxx市人，私营企业业主，现住xxxx市xxxx区xxxx路xxxx号。

请求事项:

对于申请人与xxxx对外经济贸易公司鲜蘑公司购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由:

申请人与xxx对外经济贸易公司间鲜蘑购销合纠纷，你会定于xxxx年xxxx月xxxx日上午开庭审理。申请人于xxxx年xxxx月xxxx日至xxxx月xxxx日在xxx省xxx市考察，原定于xxxx月xxxx日返回。

因xxxx省xxxx市至xxxx省xxxx市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回xxxx市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

xxxx市仲裁委员会

申请人:贾xxxx

xx年xx月xx日

延期上诉申请书(篇二)

原告：姓名，性别，年龄，出生年月，工作单位

住址：一般为户口所在地，也可为现居住地

被告：姓名，性别，年龄，出生年月，工作单位

住址：即你出租给他的房屋地址

诉讼请求：

1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金xx（数额）。

2、请求判令解除原被告间的租赁合同。

3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约xxx元。

4、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由：

某年某月某日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将xx的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用xx元，原告收取押金x元。

被告于xxx时间开始向原告付款，但自某年某月某日开始，被告停止支付房屋租金，

某年某月某日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。

原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。

此致

xx人民法院（房屋所在地）

具状人：xxx（原告姓名）

时间：

延期上诉申请书(篇三)

原告：姓名，性别，年龄，出生年月，工作单位

住址：一般为户口所在地，也可为现居住地

被告：姓名，性别，年龄，出生年月，工作单位

住址：即你出租给他的房屋地址

诉讼请求：

1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金________（数额）。

2、请求判令解除原被告间的'租赁合同。

3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约_______元。

4、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由：

某年某月某日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将______________的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用________元，原告收取押金__________元。

被告于_________时间开始向原告付款，但自某年某月某日开始，被告停止支付房屋租金，

某年某月某日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。

原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。

此致

___________人民法院（房屋所在地）

具状人：_______（原告姓名）

时间：

起诉书签名完毕后，一式三份，原告一份，法院一份，被告一份。

原告身分证复印件一份交给法院。

被告身分证复印件一份（或公安机关出具的户籍证明）交给法院

证据材料一式三分：

1、租赁合同

2、原告在租赁房屋时被告确认房屋内有该家具的证明。

延期上诉申请书(篇四)

申请人：张##，男，汉族，19##年8月##日生，河南鄢陵县##乡河岗村##号。

请求事项：延期审理。

事实和理由：申请人诉焦作市##园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（2011）解民初字第1079号，由贵院受理，开庭时间定于2011年9月20日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到2010年10月1日以后。

此致

焦作市##区人民法院

申请人：

年月日

延期上诉申请书(篇五)

申请人：___________________律师事务所______________律师。

通讯地址或联系方法：_____________________________________________

申请事项：延期审理。

申请理由：作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人（代理人）。本人认为：______________________________________________________________________________________

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。

此致

_____________人民法院

申请人：（签名）

律师事务所：（盖章）

XX年XX月XX日

延期上诉申请书(篇六)

敬爱的党组织：

我是20xx年4月26日被批准为中国共产党预备党员的，预备期为一年，到20xx年4月26日预备期满。现由于研究生毕业，工作调动频繁，特向组织申请延期转正。

做为一名刚刚毕业的学生，面临着社会大学的考验与洗礼，多年来所学将得以验证。当前的就业形势也不容乐观，我必须始终保持旺盛的`精力去认真做好每一件事，珍惜每一次机会。无论在思想、学习还是生活工作中，都要严于律己，因为我不仅是一名社会青年，更代表的党的光辉形象。现实使我清醒的认识到：中国共产党是全国各族人民的领导核心。党的领导地位是由党的工人阶级先锋队性质决定的，是经过长期斗争考验形成的。历史把重大责任赋予了我们的党，人民对我们的党寄予了厚望。也正是党领导全国人民进行了艰苦卓绝的斗争，拯救人民群众于水火之中，建立了社会主义的新中国。在改革开放的今天，特别是在新世纪的伟大征程中，我们党在邓小平理论的指导下，坚持党的基本路线，坚持解放思想，实事求是，团结拼搏，开拓进取，在建设有中国特色的社会主义经济、政治、文化方面都取得了巨大的成就，人民生活更加幸福，祖国更加繁荣、昌盛，人民也更加充满信心。尽管在我们前进的道路上还有许多困难和艰辛，但我深信：有中国共产党的正确领导，任何艰难险阻我们都能克服，跨世纪的宏伟目标一定能够实现，一个繁荣富强、高度民主、高度文明的社会主义现代化国家必将在二十一世纪的中叶屹立于世界民族之林。也使我由衷地感到，我们的党，是一个伟大的党、光荣的党、正确的党，是深受人民拥护和信赖的党！

这一年来，我在党组织团结求实，互相友爱的大家庭中亲身感受到党组织的关怀和团结奋斗的快乐，在这一年中我认真按照党员的标准严格要求自己，在各方面有了较大的进步。尤其在组织的关怀与培养下，在支部党员的帮助教育下，无论从政治上，还是思想上都有了很大的提高。特别是通过党内一系列教育活动，了解了党的光荣传统，加深了对党的宗旨的认识，增强了自己的党性，进一步认识到做一个合格的中国共产党员，不仅要解决组织上入党的问题，更重要的是要解决思想上入党的问题。

在一年的预备期里，我认真的按照党员的标准严格要求自己，努力把自己锻炼成新时代的合格的共产党员。但因刚刚毕业，工作的时间地点都与组织上转正安排有冲突，我内心也深感焦虑不安，但组织上经常教育我们要以大局为重，做为党员必须诚实守信，既然已与学校签定了试用合同，而现在又正值高考在即，教学任务繁重不能脱身，因此特向组织申请延期转正。

我衷心的渴望按期转为中国共产党正式党员，但因上述原因，在此恳请党组织考虑我的延期转正申请，我将虚心接受党组织对我的审查和考验。在今后的学习生活与工作中更加严格要求自己，以达到党的标准，成为一名合格的，光荣的共产党员。

此致

敬礼

申请人：

日期：

项目延期申请书怎么写范文优选四篇

申请书的应用性很强，涉及范围较广。在我们的生活学习工作中，越来越多人认识到了申请书的重要性，申请书应用于各种场合，申请书要怎么写才好呢？重点陈述哪些方面呢？下面是由小编为大家整理的“项目延期申请书怎么写范文优选四篇”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

项目延期申请书怎么写【篇一】

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日，望批准!

临汾市沈达园林绿化有限公司

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部

20xx年5月25日

项目延期申请书怎么写【篇二】

申请人：张##，男，汉族，19##年8月##日生，河南鄢陵县##乡河岗村##号。

请求事项：延期审理。

事实和理由：申请人诉焦作市##园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（2011）解民初字第1079号，由贵院受理，开庭时间定于2011年9月20日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到2010年10月1日以后。

此致

焦作市##区人民法院

申请人：

年月日

项目延期申请书怎么写【篇三】

申请人：___________________律师事务所______________律师。

通讯地址或联系方法：_____________________________________________

申请事项：延期审理。

申请理由：作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人（代理人）。本人认为：______________________________________________________________________________________

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。

此致

_____________人民法院

申请人：（签名）

律师事务所：（盖章）

XX年XX月XX日

项目延期申请书怎么写【篇四】

敬爱的党组织：

我是20xx年4月26日被批准为中国共产党预备党员的，预备期为一年，到20xx年4月26日预备期满。现由于研究生毕业，工作调动频繁，特向组织申请延期转正。

做为一名刚刚毕业的学生，面临着社会大学的考验与洗礼，多年来所学将得以验证。当前的就业形势也不容乐观，我必须始终保持旺盛的`精力去认真做好每一件事，珍惜每一次机会。无论在思想、学习还是生活工作中，都要严于律己，因为我不仅是一名社会青年，更代表的党的光辉形象。现实使我清醒的认识到：中国共产党是全国各族人民的领导核心。党的领导地位是由党的工人阶级先锋队性质决定的，是经过长期斗争考验形成的。历史把重大责任赋予了我们的党，人民对我们的党寄予了厚望。也正是党领导全国人民进行了艰苦卓绝的斗争，拯救人民群众于水火之中，建立了社会主义的新中国。在改革开放的今天，特别是在新世纪的伟大征程中，我们党在邓小平理论的指导下，坚持党的基本路线，坚持解放思想，实事求是，团结拼搏，开拓进取，在建设有中国特色的社会主义经济、政治、文化方面都取得了巨大的成就，人民生活更加幸福，祖国更加繁荣、昌盛，人民也更加充满信心。尽管在我们前进的道路上还有许多困难和艰辛，但我深信：有中国共产党的正确领导，任何艰难险阻我们都能克服，跨世纪的宏伟目标一定能够实现，一个繁荣富强、高度民主、高度文明的社会主义现代化国家必将在二十一世纪的中叶屹立于世界民族之林。也使我由衷地感到，我们的党，是一个伟大的党、光荣的党、正确的党，是深受人民拥护和信赖的党！

这一年来，我在党组织团结求实，互相友爱的大家庭中亲身感受到党组织的关怀和团结奋斗的快乐，在这一年中我认真按照党员的标准严格要求自己，在各方面有了较大的进步。尤其在组织的关怀与培养下，在支部党员的帮助教育下，无论从政治上，还是思想上都有了很大的提高。特别是通过党内一系列教育活动，了解了党的光荣传统，加深了对党的宗旨的认识，增强了自己的党性，进一步认识到做一个合格的中国共产党员，不仅要解决组织上入党的问题，更重要的是要解决思想上入党的问题。

在一年的预备期里，我认真的按照党员的标准严格要求自己，努力把自己锻炼成新时代的合格的共产党员。但因刚刚毕业，工作的时间地点都与组织上转正安排有冲突，我内心也深感焦虑不安，但组织上经常教育我们要以大局为重，做为党员必须诚实守信，既然已与学校签定了试用合同，而现在又正值高考在即，教学任务繁重不能脱身，因此特向组织申请延期转正。

我衷心的渴望按期转为中国共产党正式党员，但因上述原因，在此恳请党组织考虑我的延期转正申请，我将虚心接受党组织对我的审查和考验。在今后的学习生活与工作中更加严格要求自己，以达到党的标准，成为一名合格的，光荣的共产党员。

此致

敬礼

申请人：

日期：

延期审理申请书(范本6篇)

我们现今所处的社会正迅猛发展，申请书为我们的生活带来了极大的便利。申请书的最后一部分是结论和结束语，而其中提供了关于“延期审理申请书”相关的实用信息供您参考，请务必仔细阅读以下内容！

延期审理申请书(篇1)

一、现将本文书的制作要点介绍如下：

1、首部。

（1）注明文书名称。

（2）申请人基本情况。

2、正文。

（1）请求事项：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请。

（2）事实和理由。

3、尾部。

（1）致送人民法院名称。

（2）申请人签名，申请人如果是法人或其他组织的，还应加盖单位公章，并有其法定代表人签名。

（3）申请日期。

（4）附项。

二、格式：

延期审理申请书

申请人：

请求事项：

事实和理由：

此致

人民法院

申请人：

年月日

附：

三、举一范例供制作时参考：

延期审理申请书

申请人：a，男，XX岁，X族，XX省XX县人，XX省XX市XX厂职工，现住XX市XX区XX街XX号。

请求事项：

关于XX区人民法院（1999）民初字第125号“申请人a诉b债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实和理由：

申请人a诉b债务纠纷一案，XX区人民法院定于XX年XX月XX日XX时开庭审理。申请人于XX年XX月XX日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

此致

XX市XX区人民法院

申请人：a

XX年XX月XX日

附：（1）XX市XX厂关于a工伤证明；

（2）XX市第XX人民医院对a伤势的诊断证明。

延期审理申请书(篇2)

申请人：___________________律师事务所______________律师。

通讯地址或联系方法：_____________________________________________

申请事项：延期审理。

申请理由：作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人（代理人）。本人认为：______________________________________________________________________________________

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。

此致

敬礼

申请人：__

20__年x月x日

延期审理申请书(篇3)

申请人：______________，男，汉族，__________岁，电话：_________________

1.申请事项：

请求贵院延期开庭审理王__________诉申请人离婚纠纷一案。

2.事实和理由：

20__________年10月26日下午4时，申请人收到了贵院受理的王__________诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王__________离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。

此致

zz区人民法院

申请人：_________________

很高兴能为您提供帮助，以上就是我为您提供的延期举证申请书范本仅供您参考

延期审理申请书(篇4)

申请人：x律师事务所律师x

联系方法：x

申请事项：延期审理。

申请理由：作为x故意伤害一案的辩护人，本人在阅卷和调查过程中发现x、x和x酒后寻衅滋事，肆意殴打x，并将x打成颅底骨折，经法医鉴定，x所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定，应当寻衅滋事罪追究x、x和x刑事责任，与本案并案处理。

但据本人了解，x市公安局x分局正在侦办此案。本人认为，本案单独对x提起公诉，而未对x、x和x提起公诉，这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符，遗漏了应当被追究刑事责任的人，不利查明案件事实和公正审理本案。为此，本人将向x市x区人民法院提出申请，要求公诉机关在本案中同时对x、x和x提起公诉。在此情形之下，本人特向贵院提出延期审理申请，请予准许。

此致

申请人

x年x月x日

延期审理申请书(篇5)

申请人：_________________，住所地：_________________。

代理人：_________________，_________________事务所律师，联系电话：_________________

请求事项：

关于湖南省花垣县人民法院受理的__________)花民初字第__________号__________与申请人商品房预售合同纠纷一案，现因申请人取证困难，无法按期出庭，请求法院至少延期一个月开庭。

事实和理由：

贵院受理的__________与申请人商品房预售合同纠纷一案，本案中证据申请人没有掌握，因申请人取证困难，其证据不完整不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，依据《民事诉讼法》第一百四十六条第三款规定“(三)需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的;”，特申请法院延期开庭。

此致

湖南省花垣县人民法院

_____年_____月_____日

延期审理申请书(篇6)

申请人：______律师事务所律师曾理。

申请事项：

请延期审理。

事实与理由：

作为一案被告人________委托的辩护人（代理人），本人认为：因需要通知新的证人到庭（调取新的`物证，重新鉴定、勘验；因检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦察，提出建议；由于当事人申请回避）而不能进行审判。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第165条的规定，特提请法庭延期审理。

此致

敬礼！

人民法院

申请人：______律师事务所律师

____年____月____日

文章来源：http://m.sq158.com/a/5160386.html

更多